电力审计合同范本
电力审计合同范本第一篇
一、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创新施工条件。
二、乙方应在______年______月______日工程竣工，遇独特情况双方另行协商，时刻顺延。
三、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的独特情况。
四、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所
造成意外事故和损失，由乙方自负。
五、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
合同未尽事宜，双方协商解决。
合同双方代表签字盖章后生效。
合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
代表：代表：
开户行：
帐号：
签订日期：______年______月______日
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的规则，经双方协商，签定本劳务分包合同。
一、职业内容：
甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程（具体部位根据现场划分）”弱电智能化工程分包给乙方。职业内容包括：
分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路八号。本次改造建筑为一层宿舍楼、二层宿舍楼、四层宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、五层宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电体系进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化体系，并需在体系建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括下面内容体系：
一、数字电视监控体系
二、防盗报警体系
三、光纤周界报警体系
四、电子巡更体系
五、一卡通体系
六、综合布线体系
合伙人：(下面内容简称甲方)
合伙人：(下面内容简称乙方)
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目，对外以名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
一.甲方以现金出资，出资额为人民币壹佰万元。该款为启动项目的前期费用、部分设备租赁款项，占全部出资比例_六零_%。
二.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占__四零__%。
五、盈余分配与债务承担
一.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;
二.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
一.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;
二.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;
三.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
一.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
二.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业进步的规则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充
一.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;
二.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人签字：
甲方：乙方：
年月日
发包方：（下面内容简称甲方）
承包方：（下面内容简称乙方）
一、工程概况
工程名称：
建设地点：
建筑面积：
二、承包方式
（一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
（二）承包范围：
一、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物米，给水管送出建筑物米。
二、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
三、乙方从二零xx年二月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
（三）乙方承包的工程按建筑面积的单价三五元/m，总价：。
三、工程要求
（一）质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照民族
（二）管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式
（一）地下室封顶付总工程款四%。
（二）裙楼封顶付总工程款四%。
（三）主体封顶付总工程款八%。
（四）安装经过中每月必须付工程款（根据进度）。
（五）工程完工付清所有工程款项（留拾万元一年付清）。
（六）甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理
一、乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
二、乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每二零零元/次，甲方有权罚款四零零元/次。
三、因甲方缘故造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
四、因工地缘故造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。
八、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，双方所执协议具有同等法律效力。
九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。
甲方：
乙方：
年月日
发包单位：_________________
承包单位：_________________
甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、民族电力公司有关安全管理文件和民族有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。
一、电力工程项目：
、工程项目名称：_______________
、工程地址：___________________
二、工程项目期限：_____年_____月_____日至工程完工。
三、甲方的权利和义务：
、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程关于。
、甲方在施工经过中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。
、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。
四、乙方的权利和义务：
、乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。
、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。
、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全情形，乙方对施工经过的安全负全面责任。
、乙方施工还应履行风电场职业票手续，在得到许可后方可作业。
五．本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：___________
乙方：___________
二零xx年xx月xx日
甲方：
乙方：
依照《xxx建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本建筑工程施工事项，在自愿协商一致的基础上，签订本合同，以便双方共同遵守。
电力审计合同范本第二篇
六、各公司合同管理员将合同登记编号后，依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。
七、各公司的分管副总经理、总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同，并对其负责。
八、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿，并提供法律建议，供各公司总经理参考。对一些明显不符合民族法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同，法务室应从维护公司经济利益出发，审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。
九、合同管理员对法务室审核合同中提出的法律建议，应报各公司总经理决定是否采纳、修改。
一零、合同底稿按程序审核审批定稿后，合同管理员将合同底稿交还经办人；经办人制作正式合同文本，由双方当事人签字盖章，并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。
电力审计合同范本第三篇
（一）加强对内部控制风险的评估，完善内部控制体系。
ERP环境中企业原有的内部控制制度发生了许多改变，对内部控制制度的要求也更为严格。在ERP体系中，企业内部各个模块的信息是按事先制定的控制标准和通用格式进行传递的，计算机按照这些控制标准进行控制，有效地弥补了人工环境下的缺陷，原来许多由审计人员完成的稽核职业可以由体系完成。但企业经营活动及内部控制中依然存在重大差异或缺陷的可能性。如ERP体系各职能岗位责任是否分离，权限范围设置是否合理，有些控制既可以选择人工控制，也可以选择由体系来控制，这些控制是否得到始终如一的执行，控制的标准是否前后保持一致等。
这些都会影响控制的效果，甚至产生重大差异。因此，必须对ERP环境下的内部控制体系进行测试和评估，对内部控制风险进行正确评价，从而促进企业建立健全内部控制制度体系，也能够根据内部控制测试结局安排审计重点，对可能发生的舞弊、差错和重大违纪事项等进行迅速定位，进步内部审计职业效率和职业质量。
（二）加强对ERP体系中原始数据录入的准确性、完整性的抽查。
由于ERP体系使用一个数据库，同一数据源，这就对原始数据准确性、完整性提出了更高的要求。审计经过中，审计人员对体系原始数据的准确性的审核，成为ERP环境下内部审计职业的重要基础职业其中一个。
（三）注重对参数设置的审计。
ERP体系有很多参数，如业务控制参数财务集成参数等，这些参数既影响内部控制的效果，又影响财务数据的准确性和一致性。特别是集成财务数据，除了要从数据源头控制数据的正确性之外，还应该关注中间环节中的财务集成参数的设置，以确保集成财务数据的有效性。因此，体系的参数设置是审计的一个重点，要检查体系参数的设置是否符合企业的实际情况和行业特点，体系参数的设置是否符合一贯性、有效性，是否存在随意改变参数设置的情况。
（四）加强审计信息化建设，建立完善、高效的审计信息化体系。
手工审计方式已无法对日益严重的计算机舞弊、财务会计信息失真现象进行有效的检查，传统的内部审计工具也已很难适应会计数据电子化的需要。因此，应尽快开发出适应审计信息化进步要求的优质审计体系，实现与ERP体系有效链接，实现“物流、资金流、信息流”的信息共享，便于开展实时审计，并使审计人员能够迅速掌握会计核算与其他体系信息传递的关系，获取有效的审计信息。
（五）进步企业内部审计人员素质和技能，适应内部审计进步的需要。
随着ERP体系的在电力体系的推广实施，对电力企业内部审计人员的素质也提出了更高要求，审计人员不仅要具有丰富的会计、财务、审计聪明和技能，熟悉财经法规以及其他的审计规范，还应掌握计算机应用技术、数据处理和管理技术等。然而，电力企业的内部审计人员多数是会计或审计专业出身，因此，要大力加强审计队伍的建设，加大计算机审计培训力度，让审计人员掌握怎样在审计中将审计聪明与计算机技术有效结合，以适应现代内部审计进步的需要。
参考文献：
一盛巧玲.ERP财务体系内部审计难题研究.管理信息化,二零零七,(八).
二杨光.信息化环境下怎样开展企业风险管理内部审计.财会月刊,二零零八,(三).
三臧勇,周艺.会计信息化对企业内部控制审计的影响及对策研究.财会通讯,二零零七,(四)
四白宇洁.浅论ERP环境下的内部审计.治金财会,二零零八,(四).
公司企业内部审计制度(菁华一篇)（扩展七）
——企业内部职工劳务合同(菁华一篇)
电力审计合同范本第四篇
第四十三条合同一经签订即依法成立，任何人不得擅自变更或解除。但合同在履行经过中，如遇到法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件时，可以变更或解除合同。
第四十四条合同的变更或解除必须符合《经济合同法》的规定，并应在法律规定或合理期限内由合同的当事方共同商议。
第四十五条变更、解除合同的审批权限和程序与原合同订立的审批权限和程序相同。
第四十六条合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文件、电子邮件、电话后，必须及时请示领导，立即处理，紧急事宜不得超过一天，一般事宜不得超过三天，并在有效期限内正式答复对方。超过期限再作答复，造成严重后果的，承办人应承担相应的责任。涉及经济纠纷的复电、复文，须经合同管理机构审阅后方能发出。
第四十七条变更解除合同必须采取书面形式(包括双方的信函、文件、传真等)，由双方签订确认书。
第四十八条合同的变更、解除应注意下面内容事项：
一、主体变更应征得合同各方同意;
二、有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章;
三、经上级主管机关批准的合同或协议变更、解除，应报原批准机关批准;
四、经公证、鉴证的合同，所达成的变更、解除协议，应报原公证、鉴证机关备案;
五、联营、承包经营、租赁经营、涉外等合同的变更或解除，法律有特别规定的，应依特别规定办理;
第四十九条变更、解除合同的协议在尚未达成或批准以前，原合同继续有效，仍应履行。
第五十条如因变更(解除)合同可能使当事人受到损失，双方应在变更(解除)合同的协议中明确规定各自应承担的责任。
电力审计合同范本第五篇
一、合同纠纷管理
一）、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
二）、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。
三）、合同承办部门、人员应配合好参加仲裁或诉讼。
四）、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
五）、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资格的代理人参与处理纠纷。
六）、解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交备案。
二、合同纠纷处理程序
一）、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和本局领导，合同承办部门、财务部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。
二）、在处理合同纠纷经过中，对于可能因对方当事人的行为或者其他缘故，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
三）、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。
四）、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。
电力审计合同范本第六篇
甲方（委托人）：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
联系人：_________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
帐号：___________________________
电子信箱：_______________________
乙方（受托人）：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
联系人：_________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
帐号：___________________________
电子信箱：_______________________
兹由_______________公司（下面内容称甲方）委托_________________会计师事务所有限公司（下面内容称乙方）对甲方的__________进行审计，依据《_合同法》、《_注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定，经双方充分协商，将有关事项约定如下：
第一条本次委托和受托审计的范围如下
会计期间：_________________________
经济内容：_________________________
其他：_________________________
第二条委托单位委托审计的目的’：_________________________
第三条委托审计的时刻
自______年_____月_____日至______年_____月_____日。如有独特情形可适当延长，但应另行协商补充约定。
第四条资料提供
甲方应对乙方开展审核职业给予充分的合作，提供必要的条件，并按乙方的要求，提供账册、凭证、报表以及其他在审核经过中需要查看的各种文件资料。
甲方对建立健全企业内部控制，保证会计资料诚实、合法、完整，保证会计报表及账册、凭证充分披露有关信息和保护资产的安全、完整承担全部责任。如因甲方提供的涉税资料失实，造成代理结局错误，乙方不负赔偿责任。
顺带提一嘴，在乙方认为必要时，甲方应提供一份管理当局声明书，对有关会计报表方面的情况作必要的说明，乙方有权要求甲方对有关财务报表、凭证、资料作出说明或解释。
第五条审核义务
乙方接受委托后，应及时委派代理人员为甲方提供约定的服务。按照民族有关税收法规的要求，对甲方提供的企业所得税税前扣除项目相关资料，实施必要的税务审核程序。
审核的具体事项包括：
一．审核甲方的财务记录、财务凭证是否适当地保存；
二．审核资产负债表、损益表、现金流量表、财务账目、财务凭证的正确性；
三．审核资产负债表、损益表、现金流量表是否与财务记录、财务凭证、利润回报相符合。
第六条报告义务
乙方在审计经过中发现甲方会计核算处理存在难题、内部控制制度存在缺陷，可能产生重大弊端时，可将该情况报告给甲方。
第七条审计报告的出具
乙方在审计结束前_________日内应向甲方提供审计的重点拎出来说性意见，作为审计成果。提交审计鉴定职业报告及有关审计职业底稿。同时甲方对乙方的审计鉴定职业质量有权进行监督。
乙路线甲方出具的审计报告一式_________份，这些审计报告由甲方分发和正确使用，因使用不当而造成的后果，与乙方无关。然而因乙方违反税收法律、行政法规，造成被审核企业未缴或少缴税款的，除由甲方缴纳或者补缴税款、滞纳金外，乙方应承担相应的赔偿责任。
第八条忠诚义务
乙方应当将其审计的所有事实对甲方予以披露，同时不能将审计事项披露给第三人，或者利用从审计中得知的信息牟取利益。
第九条保密
乙方对在执行业务经过中知悉的甲方商业秘密负有保密责任。除非中国注册会计师协会执业准则另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。
第十条审计收费
一．根据_________市物价局规定和委托项目的职业量、难易及风险程度确定审计费用。
二．经协商，双方确定本项目的审计费用及付款时刻如下：审计费用：_____________；付款时刻：签订合同之日支付审计费用总额的____％，即大写_________元，交付审计报告时支付剩余的审计费用，即大写_________元。
三．因业务需要由乙方垫付的费用，如差旅费等，由甲方另行全额支付，不计入上述费用。
四．如因审计职业遇到独特疑难重大难题，致使乙方增加审计程序使实际审计职业时刻有较大幅度的增加，甲方应在了解实情后接受乙方请求增加审计费用。
五．审计经过中若因甲方缘故中止审计，乙方不退审计费。
第十一条违约责任
一．甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费，乙方有权停止职业或不向甲方提供审计报告书；
二．甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；
三．甲方未及时向乙方提供诚实、合法的资料，由此产生的不良后果由其自行负责，乙方不承担责任并且甲方须向乙方支付总协议收入_________％的违约金；
四．乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计职业，或未同甲方协商擅自变更、减除已签订协议的，应视为违约，违约金为总协议的_________％。
第十二条审计师责任承担
接受委托的审计师不能以其助手实际完成审计任务为由而免除自己的责任，应当对其自己及其助手的过错承担法律责任。
第十三条终止
约定书签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止。如有法定情形或独特缘故确需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时刻。
第十四条通知
一．根据本合同需要一路线另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
二．各方通讯地址如下：_________________________________________。
三．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任
第十五条声明及保证
甲方：
一．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
二．甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
三．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
四．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲技巧定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
一．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
二．乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
三．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
四．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙技巧定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十六条合同的变更
本合同履行期间，发生独特情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十七条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十八条争议的处理
一．本合同受_法律管辖并按其进行解释。
二．本合同在履行经过中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决
（一）提交_________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十九条不可抗力
一．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
二．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时刻内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时刻的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
三．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定怎样执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
四．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于天然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的规则、合同的目的、交易习性及关联条款的内容，按照通常领会对本合同作出合领会释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十二条合同的效力
一．本合同有效期为______年，自______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二．本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
签订地点：___________________
_________年_______月_______日
乙方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
签订地点：___________________
_________年_______月_______日
电力审计合同范本第七篇
第十一条用人单位（部门）应在遵守民族劳动政策法规的前提下，根据各自生产经营特点和需要按下述规则与员工协商确定劳动合同期限，保证管理、业务骨干队伍的相对稳定。
（一）引进的高、中级管理人才、专业技术等人才，可协商签订较长期限或无固定期限劳动合同，可不约定试用期。
（二）主要生产、职业岗位上的劳动者，可协商签订较长期限或订立无固定期限的劳动合同。一般生产、职业岗位上的员工，应订立有固定期限的劳动合同，但符合《劳动法》、《劳动合同法》签订无固定期限劳动合同规定的，劳动者提出签订无固定期限劳动合同的，应当签订无固定期限劳动合同。
（三）新聘用人员，初次签订劳动合同一般可签二～三年劳动合同期。合同期满，对经考评符合职业需要的人员，经与本人协商一致，可续订较长期限的劳动合同。
第十二条劳动合同书中劳动合同期限不得空值，应填写起止年、月、日，或注明无固定期限劳动合同，或注明完成某职业为期限劳动合同。
电力审计合同范本第八篇
一、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
二、材料供应
（一）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行民族标准。
（二）乙方应按照工程设计要求和民族规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。
（三）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
电力审计合同范本第九篇
七、本工程的质量为优良。
八、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范。
九、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。
一零、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。
一一、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担返工责任。
一二、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。
电力审计合同范本第一零篇
甲方：____
乙方：____
根据《_民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从______集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城四号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司____________公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方责任，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称：____铜川______基础设施高压电力线路工程
二、工程内容：____从______集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城四号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容
三、工程地点：____铜川汽车博览园
四、工期：____共计九零天：____________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力影响工期顺延)
五、质量标准：____达到建筑工程质量评定验收标准及民族电力工程质量验评标
六、工程施工费用总造价为：____玖拾万元整人民币(元)。
第二条甲乙方与施工方驻工地代表
一、工程甲方代表：____负责施工全经过工程质量检查。
二、乙方项目负责人：____姜______
三、施工方项目负责人：____李______
第三条各方职业
一、甲方职业：____负责施工全经过工程质量检查。
二、乙方职业：____
一、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
二、施工场地具备开工条件和完成时刻要求：____负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
三、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司____________公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
四、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
三、施工方职业：____
一、按照民族电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。
二、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
三、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护职业，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
四、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护职业。
五、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第四条工程质量等级
一、工程质量等级：____按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时刻返工，直至符合约定条件，因乙方缘故达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
二、质量评定部门：________市和效电力建设工程有限责任公司____________公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第五条验收
甲方根据乙方的施工方申请，组织____市和效电力建设工程有限责任公司____________公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身缘故导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
第六条工程预付款：____本工程开工前不预付工程款。
第七条工程款支付
一、工程款支付方式：____支票
二、工程款支付和时刻：____工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。
第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由____市仲裁委员会仲裁。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
甲方：____
乙方：____
________年____月____日
电力审计合同范本第一一篇
第五十一条提请合同纠纷的程序：
一、已经签订的合同在履行经过中产生纠纷的，合同履行部门应根据合同中有关纠纷处理的条款与合同订立方协商进行解决。
二、协商不成时，必须在一个职业日向办公室汇报，并在三个职业日内提供有关资料，任何部门或个人不得延误诉讼时效或擅自放弃实体权利，更不得隐瞒实情。
三、办公室应在接到报告三个职业日内提出处理意见。根据合同纠纷的不同情况，向公司有关领导汇报。经协商无法解决的纠纷，经总经理批准后，可向仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。
四、如纠纷需进入法律诉讼程序解决，应按《^v^合同法》、《^v^民事诉讼法》等有关法律、法规和本办法处理。
第五十二条集团公司各单位与对方当事人协商处理纠纷的时刻，应在法律规定的时效内进行，并考虑留有申请仲裁或起诉的足够时刻。
第五十三条发生合同纠纷时，承办人除应将纠纷情况及时报告部门负责人和办公室以外，还应同时应迅速收集下列有关证据：
一、合同文本，包括附件、变更或解除协议、信函、图表、视听资料、广告、授权委托书、关于信及其他有关资料等;
二、开工、验收、提货、发票等有关单位票据;
三、货款的承付、托收凭证、有关的财务账目;
四、产品的技术规范、质量标准;
五、证人证言;
六、其它与处理纠纷有关的材料。
第五十四条处理合同纠纷，应特别注意下面内容难题：
一、在证据可能丢失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施;
二、发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权利难以实现时，适时依法申请采取财产保全措施;
三、对于债权债务关系明确、合法且双方对债务无异议的，依法及时向人民法院申请支付令或提起诉讼;
四、做好每起合同纠纷实况记录、存案备查;
五、凡属我方责任的合同纠纷，应逐笔查明缘故，分清责任，要求责任人员承担责任，并责成其提出补救措施。
第五十五条合同纠纷经协商达成一致处理意见的，应订立书面的协议，双方代表签字并加盖单位公章。
第五十六条双方已签署解决纠纷的协议书、仲裁机关的调解书、仲裁决定书及法院的裁定书、调解书、判决书，在正式生效后，应复印若干份，交给有关部门收执、备案或存档。
第五十七条合同纠纷处理完毕，应及时将有关材料汇总、归档、以备考查。
电力审计合同范本第一二篇
发包人(全称)：____________（下面内容简称甲方）
承包人(全称)：____________（下面内容简称乙方）
依照《_合同法》、《_建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的规则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
电信管线及一零KV开闭站建设工程。
工程立项批准文号：
二、工程承包范围
承包方式：工程总承包
承包范围：
一、电力、电信管线土建施工
二、电力、电信管线安装施工
三、一零KV开闭站电气、土建施工设计
四、一零KV开闭站土建施工
五、一零KV开闭站电气安装施工
六、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装职业
七、负责完成该项目的电力施工工程验收职业
三、合同工期
开工日期：xxxx年八月一五日
竣工日期：xxxx年一一月一五日
合同工期总日历天数九零天。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
金额(大写)：____________(人民币)____________元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
一.本合同协议书
二.本合同专用条款
三.本合同通用条款
四.标准、规范及有关技术文件
五.图纸
六.工程量清单
七.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款’里面分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时刻：
合同订立地点：鄂尔多斯市本合同双方约定：签字、盖章、后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电力审计合同范本第一三篇
第五十八条合同文本必须至少一式四份，其中二份交对方签约人，其余原件必须在合同签订之后三个职业日内报送办公室和财务部。合同签订部门、合同履行部门因职业需要使用原件时，向办公室办理暂借手续。
第五十九条合同的档案管理是合同管理的基础职业，办公室应根据实际情况建立合同台帐、报表，并按时填报。
第六十条办公室应对公司内所有合同文本以及与合同相关的往返法律文件进行汇总，并编号登记，制作月度合同签订情况一览表，反映公司合同的签订以及由合同引起的诉讼情况。
第六十一条合同签订部门的合同管理员对已生效的合同应当编号登记，分类归档，并建立合同台帐。合同的统计报表实行季报制，各部门于每季度第一个月前三个职业日内填报上季度报表报送办公室。办公室应于每季度的前十个职业日内汇总，报公司主管领导。
第六十二条合同签订后三个职业日内，合同承办部门的合同管理员应将合同档案原件整理装订送交办公室存档。合同档案的范围包括：信誉调查报告、意向接触报告、合同文本草稿、合同签订审批表及审批修改意见、法人授权委托书、对方资质证明文件、各种审批管理表格、合同谈判记录、合同正本及附件、合同签订、变更、解除经过中的信函、电报、电话记录、传真资料、票据凭证以及其他有关资料、文件。
第六十三条合同履行完毕后，合同承办部门的合同管理员应于五个职业日内将合同文本及合同执行期间所有的往来信件、变更协议、收(付)款记录、请示报告等有关资料交一并归档，丢失的必须查清缘故。
电力审计合同范本第一四篇
一、项目法人的主要责任
一）、认真进修、贯彻执行《^v^合同法》和有关法律法规，依法保护本局的合法权益。
二）、制定、修订本局合同管理制度、办法，组织实施合同管理职业。
三）、依法签订、变更、解除有关工程合同。
四）、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。
五）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
六）、做好合同统计、归档、保管职业。
七）、监督、检查合同签订、履行情况。
八）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。
九）、依法处理合同纠纷。
一零）、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。
二、财务部门的主要责任
一）、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
二）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。
三）、配合项目法人做好合同管理职业。
电力审计合同范本第一五篇
甲方(单位)名称：____实际经营地：____
登记注册地：____
法定代表人：____
鉴于乙方为退休工人，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《_民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条本协议期限为________年，于________年________月________日起至________年________月________日止。
第二条
